民事案件諮詢費每次3仟元,進行方式請點入。

劉作時律師 02-22420179

 找回密碼
 立即註冊
查看: 2712|回復: 3
打印 上一主題 下一主題

爭執事項

  [複製鏈接]

5222

主題

1萬

帖子

3萬

積分

超級版主

Rank: 8Rank: 8

積分
37431
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2018-10-29 20:37:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊

x
本帖最後由 sec2100 於 2018-10-29 21:17 編輯

臺灣士林地方法院民事判決       106年度訴字第162號


二、爭執事項:  (一)原告所提出之原證12所示書證(本院卷(二)第146頁),形式    上是否真正?  (二)原告主張其已受讓取得系爭房屋之事實上處分權,有無理由    ?  (三)被告抗辯其為系爭房屋之出資建築人,為所有權人,有無理    由?  (四)被告抗辯已經由訴外人金鶴公司讓與而取得系爭房屋之事實    上處分權,有無理由?  (五)原告依民法第184條第1項前段、第213條第1項規定,請求被    告騰空遷讓返還系爭房屋,有無理由?
回復

使用道具 舉報

5222

主題

1萬

帖子

3萬

積分

超級版主

Rank: 8Rank: 8

積分
37431
沙發
 樓主| 發表於 2018-10-29 20:41:04 | 只看該作者
一、不爭執事項:
  (一)原告對被告所提出之書證形式上真正不爭執。
  (二)被告對原告所提出之書證,除原證12所示書證(見本院卷(二)
    第146頁)外,其餘形式上真正不爭執。
  (三)系爭179地號(重測前96-2地號)土地,於59年6月5日由訴
    外人林蕭水銀因分割而取得權利範圍全部。而系爭180地號
    (重測前85-3地號)土地,於84年11月23日由訴外人林蕭水
    銀、陳蕭美麗因分割繼承取得權利範圍各1/2,其後訴外人
    陳蕭美麗於95年12月28日將該權利範圍1/2出賣予訴外人力
    奧國際股份有限公司,訴外人力奧國際股份有限公司再於96
    年6月28日將該權利範圍1/2出賣予訴外人蕭建民,訴外人蕭
    建民再於103年1月7日將該權利範圍1/2出賣予原告。嗣訴外
    人林蕭水銀於106年8月9日將系爭179地號土地權利範圍全部
    、系爭180地號土地權利範圍1/2出賣予原告。原告因此取得
    系爭179、180地號土地權利範圍全部。
  (四)於86年6月24日,訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗及重測前85-2
    等5筆土地之所有人,與訴外人金鶴公司簽訂系爭合建契約
    ,約定由訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗提供重測前96-2、85-3
    地號土地,訴外人金鶴公司則出資建築包括系爭房屋在內之
    地上7層、地下1層之建築物,訂約雙方各分配地上7層50%之
    房屋,倘不能按期完工,無故停工2個月以上,則解除契約
    ,訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗可沒收地上物,其餘內容詳如
    本院卷(一)第59至81頁所示。
  (五)嗣金鶴公司於86年12月9日向臺北縣政府工務局領得86汐建
    字第1500、1501號建造執照,並於87年9月7日開工,訴外人
    金鶴公司即建築包括坐落在系爭179、180地號土地上,如附
    圖編號A(179)、B(179)、C(179)、D(179)、E(179
    )、F(179)、H(179)、A(180)、B(180)所示之系爭
    房屋等建物,其建築經該工務局勘驗結果如本院卷(一)第326
    至329頁所示,未能依約如期取得使用執照。
  (六)訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗遂對訴外人金鶴公司提起確認合
    建法律關係不存在等事件,經臺灣臺北地方法院96年度建字
    第231號、臺灣高等法院98年度建上字第104號、最高法院99
    年度台上字第1268號判決確定,其中判決訴外人金鶴公司應
    交付訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗之地上物,並未包括系爭房
    屋,內容詳如本院卷(一)第243至257頁所載。
  (七)訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗於90年1月12日曾出具土地使用
    權同意書予訴外人金鶴公司等12人,同意訴外人金鶴公司等
    12人在重測前96-2、85-3地號土地上建築7層RC建築物,詳
    細內容如本院卷(一)第383、385頁所載。
  (八)訴外人金鶴公司於90年3月21日向臺北縣政府工務局申請變
    更起造人,其中系爭房屋起造人變更為被告,經該局於90年
    3月23日核准變更,並經訴外人林蕭水銀、陳蕭美麗蓋章同
    意。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5222

主題

1萬

帖子

3萬

積分

超級版主

Rank: 8Rank: 8

積分
37431
板凳
 樓主| 發表於 2023-11-17 15:56:53 | 只看該作者
111上更一 115



四、兩造爭執事項:
 ㈠系爭600萬元為立約定金?證約定金?兩造、吳榮霖、鄧存孝、江淑媛於108年6月間,是否就系爭股份成立買賣契約?
 ㈡如未成立買賣契約,上訴人請求被上訴人返還定金600萬元本息,是否有理由?
 ㈢如已成立買賣契約,被上訴人是否違約?上訴人於110年10月15日依民法第226條第1項、第256條規定,向被上訴人解除契約是否合法?上訴人請求被上訴人返還定金600萬元本息,是否有理由?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5222

主題

1萬

帖子

3萬

積分

超級版主

Rank: 8Rank: 8

積分
37431
地板
 樓主| 發表於 2023-11-17 15:57:32 | 只看該作者
二和三互斥,二審完了三就不用審,是否為刻意排列?  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則



站長信箱| Archiver| 手機版| 小黑屋| 劉作時律師 0918713101

GMT+8, 2024-4-24 07:53 , Processed in 0.018818 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表